(www.fang668.com) 专业的工程资料网站
建筑文章频道 :建筑工程管理 公文写作范文 房地产知识 物业管理
当前位置: 建筑工程之家建筑文章频道公文写作范文合同电力建设工程施工合同

电力建设工程施工合同

http://www.fang668.com 日期:08-27 15:13:50| 合同|人气:861

电力建设工程施工合同,合同,合同范本,合同书 ,

    电力建设工程施工合同

    电力建设工程施工合同条件

    第一章  词语涵义及合同文件

    第一条  词语涵义

    《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简

    称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)

    组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:

    1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付

    工程价款能力的当事人。

    2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。

    3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管

    理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

    4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。

    5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规

    定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

    6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

    7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定

    的相应资质等级的设计单位。

    8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部

    门授权的建设工程造价管理机构。

    9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电

    力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监

    督机构。

    10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

    11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,

    通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总

    额。

    12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价

    款。

    13.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

    14.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》

    中约定的合同工期。

    15.开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。

    16.竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。

    17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图

    纸(包括配套说明和有关资料)。

    18.施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用

    以施工的场地。

    19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、

    委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

www.fang668.com >    20.不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成

    的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损

    害的自然灾害。

    21.赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、

    返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理

    费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

    22.质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合

    同对质量的要求。

    23.协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

    第二条  合同文件及解释顺序

    1.合同文件应能互解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序

    如下:

    (1)《协议条款》;

    (2)《合同条件》;

    (3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;

    (4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

    (5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

    (6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;

    (7)构成合同一部分的其它文件。

    2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由

    双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不

    一致的,按第三十条约定的办法解决。

    第三条  合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

    1.合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译

    本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

    2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的

    其它行业规章、工程所在地地方法规。

    3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没

    有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。

    甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

    4.国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提

    出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力

    行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

    5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。

    第四条  图纸

    1.甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现

    场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要

    求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

    2.甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提

    供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

    3.甲方对图纸有特

www.fang668.com 殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费

    用。

    4.乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交

    付,费用由乙方承担。

    5.乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、

    理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,

    按第七条第二款约定处理。

    6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。

    应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对

    于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四

    款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

    第二章  双方一般责任

    第五条  甲方代表

    1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同

    约定的职责:

    (1)甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何

    时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。

    (2)甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书

    面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,

    甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指

    令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后

    48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复,

    即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时

    内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指

    令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令

    或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误

    所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。

    (3)甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批

    复等,并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、

    需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未

    予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延因此

    延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。

    2.实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围

    通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。

    3.甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担

    前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

    第六条  乙方代表

    1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同

    约定的职责:

    (1)乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代

    表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

    (2)乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合

    同发出指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取

    保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代

  &nb

www.fang668.com sp; 表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙

    方,由乙方承担费用。

    2.乙方代表易人,应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合

    同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

    第七条  甲方工作

    1.甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要

    求,完成以下工作:

    (1)办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和

    地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗

    留问题。

    (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地

    点,并保证施工期间的需要。

    (3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及《协议条款》约定的施工现

    场内的主要交通干道予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

    (4)向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准

    确。

    (5)办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的

    申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。

    (6)将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。

    (7)组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于需要审

    定施工图预算的应及时予以审定。

    (8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担

    有关费用。

    (9)按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提

    供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。

    (10)协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。

    2.甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此

    造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。

    3.甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方

    相应的费用。

    第八条  乙方工作

    1.乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时

    间、要求,完成以下工作:

    (1)在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、

    与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用。

    (2)按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关

    统计报表。

    (3)按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫,并做好安全、防护设施

    的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任。

    (4)按《协议条款》约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和

    生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。

    (5)采取有效措施实施地方政府和有关部门对施

www.fang668.com 工现场交通和环境保护的管

    理规定。因技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,应由甲

    方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担,因乙方责任造

    成的罚款除外。

    (6)已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协

    议条款》约定负责保护工作,保护不善发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采

    取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出,在《协议条款》中约定。甲

    方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方承担责任。

    (7)按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

    (8)保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反

    有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚

    款除外。

    2.乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出,赔偿甲方因

    此遭受的经济损失。

    第三章  施工组织设计和工期

    第九条  进度计划

    1.甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织

    设计大纲及“供应材料、设计计划”、“提供土建工程计划”等资料,乙方据以按

    电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”

    (或施工方案)、“施工综合进度计划”,在开工前如约提交甲方代表。甲方未

    如约提供其应提供的资料,按第七条二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织

    设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”,按第八条第二款处理。

    2.甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合

    进度计划”同意与否,应在《协议条款》约定的期限内予以答复,逾期未复,可视

    为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为合同文件,

    应共同遵循。

    3.乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工,

    接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方代表的要

    求提出改进措施,提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施,乙方应报请甲

    方代表审核批准后实施,由甲方承担特殊施工技术措施费。

    第十条  延期开工

    1.乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开

    工条件开始施工,因故不能如期开工的,应在约定的开工日期5天之前,向甲方代

    表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答

    复,逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。

    2.乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意,竣工日期不予顺

    延。

    3.乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同

    意将开工日期推迟,由甲方承担乙方因此付出的费用和损失,相应顺延工期。

    第十一条  暂停施工

    1.甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后24小时内

    应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工,妥善保护已完成工程,

    实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求,经批准后继续施工。

    2.甲方代表未在约定时间内提出处理意见,或在乙方提出复工要求后24小

    时内未予答

www.fang668.com 复,乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的,按第七条第二款约定

    处理。

    3.暂停施工出于非乙方原因,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责

    任在乙方,由乙方承担发生的费用。

    第十二条  工期延误

    1.对以下情况造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。

    (1)工程量变化或设计变更;

    (2)一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

    (3)合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。

    2.乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代

    表提出报告,甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见,逾期未予

    答复,即视为甲方代表对此报告予以批准。

    第十三条  工期提前

    1.施工中需要提前竣工,双方协商一致后签订“提前竣工协议”,合同竣工

    日期何以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容:

    (1)提前的时间;

    (2)乙方采取的赶工措施;

    (3)甲方为赶工提供的条件;

    (4)赶工措施的经济支出和承担;

    (5)提前竣工收益的分享。

    2.乙方按“提前竣工协议”修订施工进度计划,提交甲方代表批准后执行。

    甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后5天内给予批复,逾期未批复则视为其已

    批准。

    第四章  质量与验收

    第十四条  检查和返工

    1.乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要

    求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,

    为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承

    担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返

    工、修改的经济支出,由甲方承担,工期相应顺延。

    2.以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。

    3.以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不

    影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因

    此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。

    第十五条  质量等级评定

    1.工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲

    方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有

    影响的应给予相应顺延。

    2.工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,

    乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条

    件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担

    违约责任。

    3.由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量

    条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。乙方无力予以

    修改的,经甲方代表认可,该部分可不在评定质量等级之列。

    4.双方对工程质量有争议,可按第三十条约定处理。

    第十六条  隐蔽工程和中间验收

    1.需要

www.fang668.com 进行中间验收的工程或部位,在《协议条款》中约定其名称、验收时

    间、要求及甲方应提供的便利条件。

    2.工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在

    隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自

    检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记

    录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重

    新验收。

    3.工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字,

    可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。

    第十七条  分部试运

    1.工程具备分部试运条件,应接电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进

    行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外,分部试运由乙方负责,

    编制分部试运方案和措施,提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案

    后7日内予以批准或提出修改意见,逾期未批复即视为经甲方代表批准。

    2.乙方在分部试运的48小时之前通知甲方代表参加,甲方代表不能按时参

    加部分试运可书面委托他人全权代表,非发生第三十七条约定的情况不得推迟。

    3.分部试运的调整试验记录,由乙方及调试单位作出,甲方代表在记录上签

    字,作为质量验收和整套启动的依据。

    4.由于乙方原因试运达不到验收要求,甲方代表在试运后24小时内提出修

    改意见,由乙方按其意见修改后重新试运。

    5.甲方代表未参加分部试运且未委托他人代理,或参加试运未在约定时间内

    提出修改意见、试运合格不签字验收,试运结束24小时后试运记录自行生效,甲

    方应予承认,乙方可继续施工并可据以办理有关手续。

    6.经分部试运合格的设备和系统,由于生产或试运需要继续运转,可交由甲

    方负责保管和运行维护。

    7.分部试运费用除已包括在合同价款之内或《协议条款》另有约定的,均由

    甲方承担。

    8.由于设计、设备制造、操作不当等非乙方原因造成试运达不到验收要求,

    由乙方或由乙方配合责任方拆除、修理、重新安装,所发生的费用及重新购置材料、

    设备价款和运费等,均由甲方给会后与责任方结算,延误的工期予以相应顺延。

    第十八条  验收和重新检验

    1.单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收,

    由乙方在验收48小时前提交“验收通知”,通知甲方代表参加验收,通知包括

    验收的内容、时间、地点,附上乙方自检记录。

    2.甲方代表不能按时参加验收可书面委托他人代理,或在验收24小时前向

    乙方提出延期要求,延期不得超过两天。否则,乙方可自行组织验收,甲方应承认

    其验收记录有效。

    3.无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,

    乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担

    由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生

    的费用,工期也予顺延。

    第五章  合同价款与支付

    第十九条  合同价款及调整

    1.甲乙

www.fang668.com 双方在签订《协议条款》时交换各自开户银行出具的履约保函,保证

    依法履约付款,待保修期满后退还。

    2.合同价款在《协议条款》中予以约定,按《建设工程价款结算办法》和《

    关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定》结算付款,任何一方不得擅自改变,

    发生下列情况之一的可作调整。

    (1)甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程量

    削减。

    (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商。

    (3)工程造价管理部门公布的价格调整。

    (4)合同约定的其它增减或调整。

    3.合同价款可调整的范围,在《协议条款》中约定。

    4.乙方在第十九条第二款约定的情况发生后10天内,按第二十六条第一款

    约定或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价款调整金额。并将调整的原因、

    金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天内予以批准并通

    知经办银行和乙方,或提出修改意见及理由,逾期未答复则视为甲方代表予以批准,

    应据以结算付款。

    第二十条  工程款预付

    1.甲方按《协议条款》约定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按约

    定的时间和比例逐次扣回。

    2.甲方未按第二十条第一款付款,乙方在约定给付日期7天后向甲方代表提

    交“要求付款的通知”,甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付,乙方可在提交通

    知后暂停止施工,按第七条第二款约定处理,并由甲方付给应付款从应付之日起的

    滞纳金。

    第二十一条  工程量的核实确认

    1.乙方按《协议条款》约定的时间,向甲方代表提交“已完工程报告”申请

    确认。甲方代表在乙方提交报告后3天内按设计图纸对已完工程量进行核实确认(

    简称计量),逾期未予以计量,即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确

    认,亦作为工程款支付的依据。

    2.甲方在进行计量24小时前通知乙方派人参加,乙方应为计量提供便利条

    件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参加计量,甲方的自行计量无效。乙方无正

    当理由未参加计量,甲方自行计量的结果有效,即为工程价款支付的依据。

    3.甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工

    程量,不予计量。

    第二十二条  工程款支付

    1.乙方按照《协议条款》约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,依据

    构成合同价款相应项目的单位和取费标准,计算出已完工程的价款,编制“工程款

    结算帐单”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后5天内予以

    签证,并通知经办银行付款。

    2.甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证,或经办银行由于甲方原因未付款,

    乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”,在发出通知5天后甲方仍未按要求

    给付,乙方可暂停施工,按第七条款约定处理,并由甲方偿付应付工程款的利息,

    利息从其计量签字第11天起按约定的利率计取。

    第六章  材料设备供应

    第二十三条  甲方供应材料设备

    1.甲方按《协议条款》约定为乙方供应材料、设备,所供材料、设备的种类、

    规格、型号、数量、单位、质量等级和提供时间、地点应与清单相符,并向乙方

 &

www.fang668.com nbsp;  提供材料、设备的质量合格证明。

    2.甲方代表在提供材料、设备前按约定时间通知乙方验收、领取,经验收、

    领取后发生损坏丢失由乙方补修、赔偿。

    3.甲方供应的材料、设备与《协议条款》约定、合同文件规定或清单不符,

    按以下情况分别处理:

    (1)材料、设备的单价不符,由甲方承担所有价差。

    (2)材料、设备的种类、规格、质量等级不符,乙方可拒绝接收,保管,由

    甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验,可只验收箱子数量,

    之后的开箱检验由甲乙双方共同进行,出现缺件即由甲方负责补足,质量等级、规

    格等不符的则由甲方重新采购。

    (3)材料的种类、规格、型号等不符,乙方可代为调剂串换,甲方承担相应

    的经济支出。

    (4)设备有缺陷,甲方可委托乙方处理,由甲方给付因此发生的费用。

    (5)到货地点不符,甲方负责倒运至指定地点。

    (6)供应数量不足,由甲方补齐;供应数量超额,由甲方将多余部分运出施

    工现场。

    (7)供应时间提前,甲方负责保管或付款委托乙方保管。

    4.乙方未如约检验、接收、领取材料、设备给甲方造成损失,按第八条第二

    款约定处理。

    5.经乙方检验通过之后发现甲方所供材料、设备(包括备品、备件)有规格、

    质量等不符的,甲方仍应承担重新采购及拆除、重建的经济支出。

    6.甲方未按《协议条款》约定、合同文件规定和清单供应材料、设备,或供

    应时间迟误,或出现第二十三条第三款、第二十三条第五款约定的情况,造成乙方

    施工延误的,按第七条第二款约定处理。

    第二十四条  乙方采购材料设备

    1.乙方根据《协议条款》约定,按照设计和规范的要求采购工程需要的材料、

    设备或配制加工非标准设备,并提供产品质量合格证明。

    2.甲方委托乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非标准设备、代办设备,

    在《协议条款》中约定双方的权利、义务,或另订协议,并支付一定数额的预付款。

    3.在材料、设备到货前,乙方按约定通知甲方代表验收,甲方未按时到场验

    收,可视为其已验收,乙方自行验收生效。

    4.乙方采购材料、设备的价差调整办法,在《协议条款》中约定。

    5.乙方采购的材料、设备或配制加工的非标准设备与设计和规范要求不符,

    甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要

    求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延。

    6.无论甲方是否到场验收,验收后发现材料、设备不符合设计和规范要求,

    仍由乙方修复或拆除、重新采购,并承担发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误

    的工期相应顺延。

    7.根据工程需要,经甲方代表批准,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用,

    由甲方承担发生的经济支出,因乙方原因使用,由乙方承担发生的费用。

    第七章  设计变更

    第二十五条  设计变更

    1.乙方执行电力建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规

    定,严格按图施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补,应及时向甲方代

    表提出变更设计申请。

    2.甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应按《协议条款》约

www.fang668.com >    定的期限送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明,对于较大设

    计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准、追加投资和材料的指标,之后发

    给乙方设计变更通知,否则乙方有权拒绝变更。

    3.乙方按照设计变更通知施工,进行下列变更:

    (1)增减合同约定的工程量;

    (2)更改有关工程的性质、质量、规格;

    (3)更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

    (4)增加工程需要的附加工作;

    (5)改变有关工程的施工时间和顺序。

    4.因以上变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺

    延。

    第二十六条  确定变更价款

    1.发生第二十五条约定的变更后,在《协议条款》约定的期限内,乙方按下

    列方法提出变更价格,经甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期。

    (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算,变更合同

    价款;

    (2)合同中只有类似于变更情况的价格,可将此作为确定变更价格的基础,

    用以变更合同价款;

    (3)合同中没有适用的和类似的价格,由乙方提出适当的变更价格。

    2.甲方代表在乙方提交变更价格意见后5天内予以批准,或者提出修改意见

    及理由,逾期不予批复即视为甲方代表批准。

    3.乙方对于甲方代表不批准其变更价格意见持有异议,可提请总监理工程师

    予以评定(如果有社会监理)、提请约定的工程造价部门予以裁定,不服裁定则可

    按第30条约定处理。

    第八章  竣工与结算

    第二十七条  竣工验收

    1.工程具备竣工条件,乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方代

    表提交“竣工验收报告”申请验收。甲方代表在乙方申请验收后10天内组织有关

    部门进行验收,验收5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,承担由于

    自身原因造成修改所发生的费用。甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因

    此给乙方造成的损失,延误的工期予以顺延。

    2.整套启动试运验收,执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定,由甲

    方承担整套启动试运验收的组织工作,全面处理试运验收中发生的问题。乙方参与

    有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定,在启动调试中负责其施工项目

    的维护、检修、消除缺陷。

    3.乙方参加整套启动试运的工日及酬金,经甲方双方参照调试工期定额和相

    应的取费标准商定,由甲方予以支付。合同中另有约定、已包含在合同价款的除外。

    4.竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日,需修改后才能达到竣工要求

    的,应为乙方修改后经甲方验收之日。

    5.甲方未按如上日期组织验收,应从约定期限最后1天的次日起承担工程保

    管费用。

    6.按建设项目档案资料管理的有关规定,乙方在整套启动试运验收后45天

    内,将竣工图等完整竣工资料交甲方。

    7.工程移交后实行试生产的,火电项目期限6个月,不得延长。试生产利润,

    甲乙双方按约定分享。

    8.由于设计、设备或系统等不属于乙方原因使个别项目不能全部投入,应在

    启动试运验收记录上写明原因,由甲方负责在验收后组织

www.fang668.com 完成。

    9.机组经72小时试运后,由于系统负荷需要等原因不能停机,则免去其后

    的规定试运时间,即告整套启动试运验收完成。

    10.零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成,但不影

    响正常生产,已符合竣工验收标准的,应办理竣工验收手续,由承包该施工项目的

    乙方负责在整套启动试运验收后完成,期限不得超过6个月。

    11.由于特殊原因,部分单位工程和部分须甩项竣工时,双方订立甩项竣工

    协议,明确各方责任。

    12.甲方代表在乙方提交“竣工验收报告”后10天内无正当理由未组织验

    收,或验收后5天内未予批准且未提出修改意见,即视为此“竣工验收报告”经甲

    方代表批准,应据以办理结算手续。

    第二十八条  竣工结算

    1.竣工报告批准后,乙方按建设工程价款结算办法等有关规定和《协议条款》

    约定的时间、方式,向甲方代表提交“竣工结算报告”。甲方代表在乙方提交报

    告后5天内予以批准并将拨款通知送经办银行办理竣工结算,或提出修改意见及理

    由。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。

    2.甲方违反有关规定或约定未如约办理竣工结算,或经办银行由于甲方原因

    未支付工程款,乙方或留置部分或全部工程,予以妥善保护,由甲方给付保护费用,

    承担违约责任,并按约定的利率偿付拖欠工程款的利息。

    第二十九条  保修

    1.执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定,乙方

    对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。

    2.保修项目、内容、范围,由甲乙双方在《协议条款》中约定。

    3.保修期,整体工程或其中分单项、单位、分项、分部验收交付的工程,均

    从移交甲方之日起分别计算保修期。

    (1)建筑工程保修期:

    ①建筑物、构筑物的土建工程为1年,其屋面防水工程为3年;

    ②建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为6个月;

    ③建筑物的供热、供冷工程为1个采暖期、供冷期;

    ④室外的上下水、道路等公用工程为1年。

    (2)安装工程保修期为1年。

    (3)其他有特殊要求的工程,保修期限由甲乙双方在《协议条款》中约定。

    4.质量保修金,由甲方从其给付乙方的工程结算款中划拨,存入《协议条款》

    约定的工程质量监督机构在银行开设的专门帐户,任何单位和个人不得挪作他用。

    (1)建筑工程按其造价的___%留存;

    (2)安装工程按其造价的____%留存;

    (3)有特殊保修要求的工程由甲乙双方在《协议条款》中约定留存比例。

    5.保修责任,乙方负责维修由于其自身原因形成的质量缺陷,所发生的费用

    从质量保修金中支付,不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方发给的保修通知之日

    起,在两周内到达现场与甲方共同辨明质量缺陷责任,商议返修内容。属乙方责任

    的,乙方未按期到达现场,甲方应再次通知乙方。乙方在接到再次通知后1周内仍

    未到达,甲方可在不提高工程标准的前提下自行返修,所发生的费用按上述办法支

    付。由于设计、使用不当或材料、构件、配件、设备的设计、制造等原因造成质量

    缺陷,由责任方承担保修责任,乙方予以维修发生的费用由甲方给付。对于不可抗

    力引起的质量问题,乙方不予承担责任。

   

电力建设工程施工合同
合同,公文写作范文 - 合同,合同范本,合同书   

电力建设工程施工合同相关文章